深圳法律咨询【24小时在线】深圳律师咨询免费

關于我們

深圳律師事務所
上海市華榮(深圳)律師事務所 ,在深圳、廣州、上海等地設有分部, 擁有近200人的律師團隊,各專業領域均有專家級律師坐鎮 ,平均執業年限在5年以上 ,70%以上律師獲得法律碩士學位。24年來,秉承專業化、規模化、品牌化、國際化的發展理念,解決各類疑難糾紛案件上萬起,其中不乏國內重大案件,在業界贏得了良好的聲譽。 獲得優秀律師事務所、司法系統先進集體等多項榮譽稱號。 電話: 400-9969-211 微信: 12871...

律師團隊

深圳律師事務所

律師團隊

深圳律師咨詢

開庭辯護

深圳律師事務所

律所榮譽

深圳律師咨詢

律所環境

深圳律師事務所

律所環境

深圳律師咨詢

律所環境

辯護訴訟

最新文章

隨機推薦

相關推薦

深圳南山區律師

主頁 > 辯護訴訟 > 南山區律師 >

第八次民事商事審判工作會議之建設工程施工合同案件的審理!聽聽深圳南山律師的解析

時間:2022-10-25 12:02 點擊: 關鍵詞:深圳南山律師,建設工程施工合同案件的審理

  建設工程施工合同糾紛案件數量與民事案件總量相比占比不大,但上訴率、申請再審率居高不下,反映出對建筑市場基本情況、建設工程施工合同法律特征及交易習慣、審判規律等認識尚不到位,辦案質量有待提升。在經濟新常態形勢下,因建設方資金缺口增大,導致工程欠款、質量缺陷等糾紛案件數量持續上升。人民法院要準確把握法律、法規、司法解釋規定,調整建筑活動中個體利益與社會利益沖突,維護社會公共利益和建筑市場經濟秩序。接下來就由深圳南山律師為您講解第八次民事商事審判工作會議之建設工程施工合同案件的審理的整體知識,希望對您有所幫助!

第八次民事商事審判工作會議之建設工程施工合同案件的審理!聽聽深圳南山律師的解析

  一、關于合同效力問題

  要依法維護通過招投標所簽訂的中標合同的法律效力。當事人違反工程建設強制性標準,任意壓縮合理工期、降低工程質量標準的約定,應認定無效。對于約定無效后的工程價款結算,應依據建設工程施工合同司法解釋的相關規定處理。

  二、關于工程價款問題

  1、招標人和中標人另行簽訂改變工期、工程價款、工程項目性質等影響中標結果實質性內容的協議,導致合同雙方當事人就實質性內容享有的權利義務發生較大變化的,應認定為變更中標合同實質性內容。

第八次民事商事審判工作會議之建設工程施工合同案件的審理!聽聽深圳南山律師的解析

  2、建設工程經竣工驗收合格但存在質量瑕疵,發包人適用合同法第二百六十二條規定據實減少支付工程價款數額的,可以參照合同約定、簽約時價格信息、工程造價咨詢機構出具的咨詢意見等徑行裁判,盡量縮減委托司法鑒定的次數和范圍。

  三、關于承包人停(窩)工損失的賠償問題

  因發包人原因致使工程中途停、緩建的;施工準備不足,發包人未按照約定提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的;隱蔽工程隱蔽前,承包人已通知發包人檢查,發包人未及時檢查的,發包人應當賠償因此給承包人造成的停(窩)工損失,包括停(窩)工人員人工費、機械設備窩工費和因窩工造成的合理利潤損失、資金占用收益、設備租賃費用等停(窩)工損失。

  四、關于不履行協作義務的責任問題

  1、發包人不履行告知變更后的施工方案、施工技術交底、完善施工條件等協作義務,致使承包人停(窩)工,以至難以完成工程項目建設的,承包人催告在合理期限內履行,發包人逾期仍不履行的,人民法院視違約情節,可以依據合同法第二百五十九條、第二百八十三條規定裁判順延工期,直至解除施工合同。

  2、承包人不履行配合工程檔案備案等協作義務的,人民法院視違約情節,可以依據合同法第六十條、第一百零七條規定,判令承包人限期履行、賠償損失等。

第八次民事商事審判工作會議之建設工程施工合同案件的審理!聽聽深圳南山律師的解析

  關于施工索賠問題。施工合同當事人針對合同約定的索賠條款提出訴訟主張的,綜合以下因素審查:索賠是否在約定的索賠期限提出;索賠報告是否經監理人審核;是否舉示了證明索賠事件發生以及支持賠付請求的簽證等洽商記錄;主張因不可歸責合同當事人的索賠事件引起的索賠,當事人應當舉示己方無過錯證據,但索賠范圍限于損失補償和變更工期,不包括利潤。針對同一損失的補償,應當依權利人請求,適用索賠或者違約責任。以上就是深圳南山律師為您講解第八次民事商事審判工作會議之建設工程施工合同案件的審理的整體內容,希望對您有所幫助,如果您有類似的法律問題,還請深圳南山律師為您做一對一的講解。


遇到買賣合同糾紛,深圳南山律師 深圳南山律師來聊一聊行政復議和
深圳南山律師:第八次民事商事審 深圳南山律師一文解析:第八次民
第八次民事商事審判工作會議之房 深圳南山律師講解:第八次民事商
第八次民事商事審判工作會議之建設工程施工合同案件的審理!聽聽深圳南山律師的解析 http://m.foxconnzz.cn/ns/1904.html
以上文章來源于網絡,如果發現有涉嫌抄襲的內容,請聯系我們,并提交問題、鏈接及權屬信息,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
主站蜘蛛池模板: 钢制拖链生产厂家-全封闭钢制拖链-能源钢铝拖链-工程塑料拖链-河北汉洋机械制造有限公司 | 间甲酚,间甲酚厂家-山东祥东新材料 | 卫生人才网-中国专业的医疗卫生医学人才网招聘网站! | 棕刚玉-白刚玉厂家价格_巩义市东翔净水材料厂 | 碳化硅,氮化硅,冰晶石,绢云母,氟化铝,白刚玉,棕刚玉,石墨,铝粉,铁粉,金属硅粉,金属铝粉,氧化铝粉,硅微粉,蓝晶石,红柱石,莫来石,粉煤灰,三聚磷酸钠,六偏磷酸钠,硫酸镁-皓泉新材料 | 布袋除尘器|除尘器设备|除尘布袋|除尘设备_诺和环保设备 | 分轨 | 上传文件,即刻分离人声和伴奏 | 铸铝门厂家,别墅大门庭院大门,别墅铸铝门铜门[十大品牌厂家]军强门业 | 北京自然绿环境科技发展有限公司专业生产【洗车机_加油站洗车机-全自动洗车机】 | 上海质量认证办理中心| 私人别墅家庭影院系统_家庭影院音响_家庭影院装修设计公司-邦牛影音 | 电采暖锅炉_超低温空气源热泵_空气源热水器-鑫鲁禹电锅炉空气能热泵厂家 | CXB船用变压器-JCZ系列制动器-HH101船用铜质开关-上海永上船舶电器厂 | 润滑油加盟_润滑油厂家_润滑油品牌-深圳市沃丹润滑科技有限公司 琉璃瓦-琉璃瓦厂家-安徽盛阳新型建材科技有限公司 | 药品仓库用除湿机-变电站用防爆空调-油漆房用防爆空调-杭州特奥环保科技有限公司 | 模切之家-专注服务模切行业的B2B平台! | 涂层测厚仪_漆膜仪_光学透过率仪_十大创新厂家-果欧电子科技公司 | 保定市泰宏机械制造厂-河北铸件厂-铸造厂-铸件加工-河北大件加工 | 郑州律师咨询-郑州律师事务所_河南锦盾律师事务所 | 爆炸冲击传感器-无线遥测传感器-航天星百科 | 工业风机_环保空调_冷风机_工厂车间厂房通风降温设备旺成服务平台 | 电子天平-华志电子天平厂家 | 400电话_400电话申请_888元包年_400电话办理服务中心_400VIP网 | 土壤养分检测仪|土壤水分|土壤紧实度测定仪|土壤墒情监测系统-土壤仪器网 | 广西绿桂涂料--承接隔热涂料、隔音涂料、真石漆、多彩仿石漆等涂料工程双包施工 | 杭州画室_十大画室_白墙画室_杭州美术培训_国美附中培训_附中考前培训_升学率高的画室_美术中考集训美术高考集训基地 | CTAB,表面活性剂1631溴型(十六烷基三甲基溴化铵)-上海升纬化工原料有限公司 | 全国国际学校排名_国际学校招生入学及学费-学校大全网 | 清水混凝土修复_混凝土色差修复剂_混凝土色差调整剂_清水混凝土色差修复_河南天工 | 右手官网|右手工业设计|外观设计公司|工业设计公司|产品创新设计|医疗产品结构设计|EMC产品结构设计 | 伟秀电气有限公司-10kv高低压开关柜-高低压配电柜-中置柜-充气柜-欧式箱变-高压真空断路器厂家 | 标策网-专注公司商业知识服务、助力企业发展 | 口臭的治疗方法,口臭怎么办,怎么除口臭,口臭的原因-口臭治疗网 | 船用泵,船用离心泵,船用喷射泵,泰州隆华船舶设备有限公司 | 电缆接头_防水接头_电缆防水接头 - 乐清市新豪电气有限公司 | 全自动真空上料机_粉末真空上料机_气动真空上料机-南京奥威环保科技设备有限公司 | 24位ADC|8位MCU-芯易德科技有限公司| 油罐车_加油机_加油卷盘_加油机卷盘_罐车人孔盖_各类球阀_海底阀等车用配件厂家-湖北华特专用设备有限公司 | 厂房出租-厂房规划-食品技术-厂房设计-厂房装修-建筑施工-设备供应-设备求购-龙爪豆食品行业平台 | 广州冷却塔维修厂家_冷却塔修理_凉水塔风机电机填料抢修-广东康明节能空调有限公司 | 南京精锋制刀有限公司-纵剪机刀片_滚剪机刀片_合金刀片厂家 |